Palais de justice de Narbonne

Référent : Caroline Soppelsa - Publié le 15/05/2017

Contributeurs : Caroline Soppelsa



Adresse

24 boulevard du Général de Gaulle
NARBONNE

Ouvert au public : Oui

  • Identité
    • Localisation : France, Occitanie, Aude, Narbonne
    • Date de Construction : -2005
    • Période de fonctionnement : 2005-aujourd'hui
    • Particularités :

      C'est au début des années 1990 qu'est prise la décision de reconstruire le palais de justice historique, devenu vétuste et trop exigu.


    • Fonctions :
      • 2005 à aujourd'hui - tribunal de grande instance

      • 2005 à aujourd'hui - tribunal d'instance

  • Dates-clés
    • 1997 - 1999 - Etudes en vue de l'élaboration du projet définitif

      Le projet de construction est confié à l'architecte Frédéric Borel.

    • 2000 - Démarrage des travaux

    • 2000 - 2005 - Nouveaux retards sur le chantier

      Les travaux sont successivement perturbés par une procédure de redressement judiciaire contre Bec Construction, la cession de Bec à Fayat Genest, la résiliation du marché, la passation du nouveau marché, puis des retards dus aux intempéries et à certains lots de sous-traitance.

    • septembre 2000 - Découverte archéologique sur le site

      Les travaux de fondation mettent au jour les vestiges du bastion Saint-François, ce qui bouleverse le calendrier du chantier.

    • mai 2005 - Réception des travaux

    • 13 juin 2008 - Inauguration officielle

      Le palais de justice de Béziers a été inauguré par le garde des Sceaux, ministre de la Justice (Rachida Dati).

  • Personnes liées à l'établissement

      BOREL, Frédéric

      Dates : né en 1958

      Statut : architecte


      Biographie

        Sorti diplômé en 1982 de l'École spéciale d'architecture, il ouvre son agence à Paris en 1984. Dans le domaine judiciaire, il est l'auteur du palais de justice de Narbonne (2005) et a également participé au concours pour la construction du palais de justice de Laval (1996).

        Pour en savoir plus :

        http://www.fredericborel.fr/fr/portrait

         

      BOREL, Frédéric, (architecte) (né en 1958)

  • Statistiques
  • Ressources